房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛判決書(shū)怎么寫(xiě)?

房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛判決書(shū)

____人民法院

民事判決書(shū)(房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件)

(20____)____法____初字第____號(hào)

原告：____。

委托代理人：____。

被告：____。

委托代理人：____。

原告與被告房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案，原告于____年____月____日向法院提起訴訟，訴請(qǐng)：1.________________;2.________________;3.________________。本院受理后，依法適用____程序，于____年____月____日公開(kāi)(不公開(kāi))開(kāi)庭進(jìn)行審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。

案件相關(guān)情況

雙方有爭(zhēng)議的事項(xiàng)為第____項(xiàng)、第____項(xiàng)，其他事項(xiàng)雙方無(wú)爭(zhēng)議(有爭(zhēng)議部分的寫(xiě)法可參照第八項(xiàng))。

一、房屋買(mǎi)賣(mài)合同的簽訂時(shí)間：____年____月____日。

二、房屋地點(diǎn)：___________________________________。

三、合同約定房屋面積：___________________________________。

四、房屋實(shí)際交付面積：___________________________________。

五、合同約定的面積誤差處理方式：___________________________________。

六、房屋總價(jià)款：___________________________________。

七、合同約定交房(辦理房屋權(quán)屬證書(shū))時(shí)間：____年____月____日。

八、實(shí)際交樓房(辦理房屋權(quán)屬證書(shū))時(shí)間：____年____月____日。

原告主張及證據(jù)：___________________________________。

被告答辯意見(jiàn)及證據(jù)：___________________________________。

法院認(rèn)定及理由：___________________________________。

九、合同約定的計(jì)付延期交樓(辦證)違約金的起始日期：____年____月____日。

十、合同約定的計(jì)付延期交樓(辦證)違約金的截止日期：____年____月____日。

十一、計(jì)付延期交樓(辦證)違約金的天數(shù)：____天(被告尚未履行交樓(辦證)義務(wù)的，計(jì)至起訴之日止)：

___________________________________。

十二、合同約定的延期交樓(辦證)違約金標(biāo)準(zhǔn)：___________________________________。

十三、延期交樓(辦證)違約金數(shù)額：___________________________________。

十四、合同約定的免責(zé)事由：___________________________________ 。

十五、需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)：___________________________________。

裁判理由與結(jié)果

本院認(rèn)為，____(綜合闡述裁判理由)。依照____(法條)的規(guī)定，判決如下：

一、____________________________________________________________________;

二、____________________________________________________________________;

案件受理費(fèi)____元，由____負(fù)擔(dān)。

如未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于浙江省____市中級(jí)人民法院。

審判員(或合議庭成員)____

書(shū)記員____________

房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛開(kāi)庭流程：

買(mǎi)賣(mài)合同糾紛屬于民事糾紛，按照《民事訴訟法》的規(guī)定開(kāi)庭。開(kāi)庭前要先查明當(dāng)事人是否到庭，宣布法庭紀(jì)律。開(kāi)庭后，審判員或?qū)徟虚L(zhǎng)宣布開(kāi)庭，核對(duì)當(dāng)事人身份等。審理時(shí)由原告陳述訴訟請(qǐng)求，被告再進(jìn)行答辯，然后開(kāi)始法庭調(diào)查、法庭辯論，法庭可以進(jìn)行調(diào)解。調(diào)解結(jié)束，審判長(zhǎng)宣布休庭。庭審結(jié)束。